חוזה מועצה דתית פרדס חappleה כרכור (להלן : "המועצה") בין : מצד אחד: מצד שappleי: ) להלן : " הקבלן") לבין :,43 הואיל: והמועצה מעוappleייappleת בביצוע עבודות שיפוץ למקווה appleשים ברחוב חappleה כרכור (להלן: "העבודות"). חשמוappleאים בפרדס והואיל:ולחוזה זה מצורפים כתב כמויות ומפרטים טכappleיים לביצוע העבודות. (להלן: "התוכappleיות"). והואיל:והקבלן מצהיר כי, לאחר בדיקה מעמיקה הציע לבצע את העבודות בהתאם ולכתב הכמויות ( appleספח א'), ולפי מחירים כמפורט בהצעתו. למפרטים והואיל:והמועצה והקבלן הסכימו על ביצוע העבודות על ידי הקבלן על פי הוראות החוזה ובתappleאים המפורטים להלן. לפיכך הוצהר, הותappleה והוסכם בין הצדדים כדלהלן: המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי appleפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, ויקראו כולם לשם הקיצור "החוזה"..1 תוכappleיות מפורטות לביצוע העבודות לרבות מפרטים טכappleיים וכתב כמויות וכן תוכappleיות וחלקי תוכappleיות שיצורפו בעתיד ( appleספח א'). תעודת השלמה ( appleספח ב'). תעודת סיום ( appleספח ג'). appleוסח ערבות בappleקאית ( appleספח ד'). appleספח בדק ( appleספח ה'). appleספח הצהרה על חיסול תביעות ( appleספח ו'). 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 בחוזה זה יהיו למוappleחים המפורטים, בטור הימappleי דלהלן, הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת..2 המוappleחים: המשמעות: " המועצה" המועצה הדתית פרדס חappleה כרכור. "הקבלן" לרבות appleציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משappleה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.
"המפקח" מי שימוappleה מזמן לזמן, בכתב, על ידי המועצה לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממappleה, במועד חתימת חוזה זה המפקח היappleו רפי מזור. "תוכappleיות" "המפרט המיוחד" התוכappleיות והמפרטים המהווים חלק בלתי appleפרד מהחוזה לרבות כל שיappleוי בתכappleיות ובמפרטים לאחר שאושרו בכתב על ידי המappleהל או על ידי המפקח לעappleיין חוזה זה. המפרט המיוחד והתוכappleיות המפורטות לביצוע העבודות appleושא החוזה, המצורפים כappleספח א'. "המפרטים הכללים" הפרקים הרלווappleטיים לכל עבודה במסגרת המפרט הביappleמשרדי לעבודות בappleייה בהוצאת משרד הביטחון. "העבודות" כל העבודות שעל הקבלן לבצע לצורך חוזה זה כמפורט מappleספח א'. "התמורה" "כוח עליון" הסכומים הappleקובים בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע סעיפי החוזה למדידה לרבות כל תוספת שתווסף לסכום הappleקוב בהתאם להוראות החוזה ולרבות כל הפחתה שתופחת מהסכום הappleקוב בהתאם להוראות החוזה. מלחמה, או אסון טבע, למען הסר ספק מובהר כי ימי גשם, גיוס מילואים, שביתות, סגר, והשבתות איappleם appleחשבים ככוח עליון לצורך חוזה זה. 3. הצהרות הקבלן: הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: הוא בעל מיומappleות, appleיסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה. הוא בעל אמצעים appleאותים ומספקים מבחיappleת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מappleת להשלים את כל העובדות בתוך התקופה שappleקבעה לכך בחוזה. הוא ביקר באתר העבודה ובחן את כל התappleאים, הappleתוappleים והappleסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הappleובעים מהן, ושוכappleע על יסוד בדיקתו כי התמורה מappleיחה את דעתו ומהווה תמורה appleאותה והוגappleת לכל התחייבויותיו על פי החוזה, וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת למחירים כפי שציין בכתב הכמויות. אין מappleיעה להתקשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. הוא קרא חוזה זה וappleספחיו, וכל תappleאי החוזה והappleספחים לו appleהירים וברורים לו. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. ביצוע העבודה לשביעות רצון המappleהל והמפקח: הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצוappleו המוחלטת של המפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המappleהל והמפקח, בין שהם מפורטות בחוזה ובין שאיappleן מפורטות בחוזה.
5. הסבת החוזה וקבלappleי משappleה: הקבלן ישמע, וימלא אחרי כל הוראותיהם של המappleהל והמפקח, בין שהם מפורטות בחוזה ובין שאיappleן מפורטות בחוזה. ין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משappleה אלא בהסכמת המועצה מ א ראש ובכתב, בכל מקרה, לא יהיה בהסכמת המועצה לאמור לעיל לפטור את הקבלן מאחריותו לפי החוזה ולפי כל דין והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה שלוחיהם ועובדיהם. 5.1 5.2 6. תפקידו וסמכויותיו של המפקח: המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו, טיב המלאכה הappleעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה, כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות החוזה ואת הוראותיו הוא. המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שוappleות, לפי שיקול דעתו, בכול הappleוגע לביצוע עבודה, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד וחומרים שappleפסלו, הקבלן יappleהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבוappleו. המפקח יבדוק ויאשר את חשבוappleות הקבלן אשר יוגשו למועצה בגין העבודה שבוצעה. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תappleאי החוזה. המפקח יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה על סילוק כל חומרים שהם מאתר העבודה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם, ועל סילוקו, הריסתו והקמתו או עשייתו מחדש של חלק כל שהוא מהעבודה שהוקם או appleעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בappleיגוד לחוזה, לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח, תהא המועצה רשאית לבצעו על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7. סתירות במסמכים והוראות מילואים: גילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממappleו, יכריע המפקח בדבר הפרשappleות הappleכוappleה. המפקח רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תוכappleיות לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראה הכוללת תוספות ושיappleויים בעלי משמעות כספית יחולו הוראות תשלום לפי חוזה זה. 7.1 7.2 8. העדר יחסי עובד ומעביד: מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המועצה לביappleו או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד מעביד, אם אף על האמור לעיל, ובappleיגוד לכווappleת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המועצה היא מעבידה של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מייד את המועצה בגין כל הוצאה או appleזק שייגרמו לה בשל כך.
9. ביצוע: על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לתוכappleיות ולמפרטים הטכappleיים, המצורפים לחוזה אך במקרה סתירה בין מסמכים אלו ובין הוראות חוזה זה יגברו הוראות החוזה. לשם ביצוע העבודה: 9.1 9.2 על הקבלן להעסיק מספר מספיק של עובדים מומחים. להשתמש בכול החומרים הדרושים, בכמות מספיקה ומהאיכות הטובה ביותר המתאימים לתקappleים המעודכappleים לגבי כל חומר וחומר, שאושרו על ידי מכון התקappleים הישראלי. לספק כל הציוד, הכלים והמתקappleים הדרושים לביצוע העבודות. להשתמש בשיטות עבודה המבטיחות ביצוע appleאות של העבודות וכן ביטוחים של העובדים. 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בappleוחות הציבור. הקבלן מתחייב לספק על חשבוappleו הוא את כל הציוד, המתקappleים החומרים, והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. לדרישת המועצה, עם תחילת העבודות וכתappleאי לכך, יספק ויציב הקבלן, על חשבוappleו באתר העבודה שלט מודולארי על גבי מתקן שילוט מרכזי בכappleיסה לאתר העבודות במידות 5.0X 3.0 מ', השלט יהיה מחומר ובצורת עיצוב גרפי לפי הappleחיות שייתן המפקח לקבלן, השלט יכלול : שם המועצה, שם הקבלן וכתובתו, שם העבודה המתבצעת, שמות המתכappleappleים ושם מappleהל העבודה הרשום, הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הappleדרשים לשם השלט וישא על חשבוappleו בכל התשלומים וההיטלים הappleדרשים על ידי אותן רשויות מוסמכות, הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו על פי סעיף זה ועל חשבוappleו. הקבלן ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים, מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור בכתב הכמויות, בתוכappleיות ובמפרטים בכמויות מספיקות. חומרים שלגביהם קיימים תקappleים או מפרטים מטעם מכון התקappleים הישראלי ו/או רשות שלטוappleית אחרת, יתאימו בתכappleותיהם לתקappleים האמורים ולסוג המובחר של החומר או המוצר. כל appleזק אשר appleגרם לחומרים, למוצרים, לאתר העבודה או לחלקי העבודה, בין שappleקט הקבלן באמצעי הגappleה ובין שלא, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבוappleו, לשביעות רצוappleו של המפקח. הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפappleי כל appleזק העלול להיגרם לו, לרבות appleזקים העלולים להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
10. אישורים ורישיוappleות: הקבלן מתחייב לפappleי תחילת ביצוע העבודה לקבל ולהמציא למפקח לפי הצורך, את כל הרישיוappleות וההיתרים הדרושים, על פי דין, לביצוע העבודה. כתב הכמויות המופיע במפרט מהווה מסגרת כוללת לעבודות, המועצה רשאית לבצע שיappleויים ו/ או תוספות או לבצע חלק מהעבודות בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 10.1 10.2 הקבלן ימלא את כל דרישות הרשויות המוסמכות ולא תשלום בגין פעולות אלה. יהיה זכאי לכל תוספת 10.3 בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעappleיין הבטיחות בעבודה, ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיוappleות ותשלום מיסים ואגרות. 10.4 11. שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה: הקבלן מודע לכך שהעבודות מבוצעות במבappleי ציבור, על כן יappleקוט אמצעי זהירות ובטיחות מחמירים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו בעת ביצוע העבודה, להבטחת ביטחוappleו וappleוחותו של הציבור. חל איסור על הקבלן לאחסן חומרים או ציוד על כבישים, מדרכות, פסי ירק שלצידי הכבישים וכיוצ"ב. הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבוappleו. 11.1 11.2 11.3 12. appleזיקין לגוף או לרכוש: בappleוסף לאמור בכל דין, יהיה הקבלן אחראי לכל appleזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמה או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו appleושא לתביעה בבית משפט ו/או בבוררות כappleגד הקבלן ו/או המועצה בגין appleזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה ו/או עד שתופקד ערבות בappleקאית בגובה הסכום הappleתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על ידה. 12.1 הקבלן ישפה את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם, או שתשלם בהסכמתו, בגין appleזק או אובדן להם אחראי הקבלן כאמור לעיל, כולל הוצאות כלליות שיגרמו למועצה, appleדרשה המועצה לשלם סכום כל שהוא בפסק דין עקב מעשה ו/ או מחדל של הקבלן ו/ או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו, ישפה אותה הקבלן על כל סכום ששלמה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השוappleות שתישא בהן בקשר לדרישה האמורה. 12.2
המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו appleושא לתביעה כappleגד הקבלן בגין appleזק או אובדן, כאמור עד אשר תיושבappleה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה. המועצה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבוappleו, בכל הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעappleיין, אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה להתגוappleן באמצעות באי כוחה כappleגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתappleאים של חברות הביטוח של הצדדים. 12.3 12.4 13. appleזקים לעובדים ולשלוחים: הקבלן מתחייב לשלם כל דמי appleזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הappleמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאוappleה או appleזק כל שהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבודות הבדק, לרבות appleזק שappleגרם לעובד המועצה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלappleי משappleה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלappleי המשappleה, המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו appleושא לתביעה כappleגד הקבלן בגין appleזק או תאוappleה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה. 14. ביטוח על ידי הקבלן: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יבטח הקבלן, לפappleי תחילת העבודה על חשבוappleו הוא לטובתו ולטובת המועצה יחדיו, מפappleי כל appleזק או אבדן העלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין, תוך כדי ביצוע העבודות לגופו או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועובדי המועצה וכל אדם אחר הappleמצא בשירותו של הקבלן או בשירותה של המעצה, וכן יבטח את המבappleה, הציוד והמתקappleים וכל דבר שהובא למקום לצורך ביצוע העבודות. הביטוחים יהיו בתוקף כל תקופת החוזה וכל עוד עלולה להיות כלפיו אחריות שבדין בקשר לחוזה, ובכלל זה מיום קבלת צו התחלת עבודה עד לקבלתה המלאה והסופית של העבודה ובמשך כל תקופת הבדק הקבועה בחוזה. בפוליסת הביטוח תיכלל סעיף ויתור על תחלוף כappleגד המועצה וכל מי מטעמה והיא תכלול סעיף אחריות צולבת. בכל הפוליסות תיכלל המועצה כמבוטח appleוסף וייכלל סעיף המחייב את חברת הביטוח להודיע למועצה 60 יום מראש ובכתב, לפappleי מועד ביטול הביטוח. הקבלן מתחייב להמציא למappleהל לפappleי תחילת העבודות את פוליסות הביטוח או העתק appleאמן למקור של פוליסות, ולקיים בדייקappleות את כל דרישות חוזי הביטוח. הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח העבודות וכן יישא בכל appleזק שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן שאיappleו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה על פי הפוליסות, הקבלן יהא אחראי לappleזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טעappleה כלשהי כלפי המועצה על כל appleזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7
15. התחלת ביצוע העבודה: הקבלן יתחיל בביצוע העבודות שתיקרא צו התחלת עבודה. בתאריך שייקבע על ידי המועצה בהוראה בכתב 15.1 לא התחיל הקבלן בביצוע העבודה במשך 5 ימים לאחר התאריך הappleקוב בצו תחילת העבודה, רשאית המועצה לבטל את החוזה, לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן פיצוי על כל appleזק שיגרם למועצה בשל כך. 15.2 16. מועד השלמת העבודה: הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה מייד עם קבלת צו התחלת עבודה להמשיך בביצועה ברציפות וביעילות, עד השלמתה. הקבלן מתחייב להשלים, לבצע ולמסור לשימוש מלא את כל העבודות על פי כל כתבי הכמויות, התוכappleיות והדרישות לשביעות רצוappleו המלאה של המפקח עד לתאריך.01/07/2018 אי עמידה בלוח הזמappleים היappleה הפרה יסודית של החוזה. 16.1 16.2 16.3 17. appleיקוי העבודה ואתר העבודה: הקבלן ישמור את אתר העבודה appleקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על חשבוappleו והוצאותיו, את עודפי החומרים והפסולת. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ לאתר העבודה, עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שהרשות המוסמכת לכך הרשתה, מחוץ לגבולות הישוב. מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבוappleו כל מכשול ו/או סיכון שappleותרו באותו חלק של האתר וגבולותיו. 17.1 17.2 17.3 18. איחורים בביצוע העבודה: אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הappleקובה בחוזה, ישלם הקבלן למועצה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום איחור 5 % מהיקפה הכספי של העבודה על פי ההסכם, סכום זה יקוזז מהתמורה שתשולם לקבלן הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא פיצוי המיappleימאלי שappleיתן לצפותו מראש בגין איחור כאמור, והצדדים יהיו מappleועים מלטעון כי הappleזק שappleגרם קטן מהפיצוי המוסכם. המועצה תהא רשאית לappleכות את סכום הפיצויים בגין אחור מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה, לפי חוזה אחר ולפי כל דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, תשלום הפיצויים או ביצוע appleיכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 18.1 18.2
שום דבר האמור בסעיף זה איappleappleו גרוע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי החוזה ו/או על פי כל דין ואיappleappleו מוappleע בעדה מלהוכיח כי appleגרם לה appleזק העולה על שיעור הפיצויים המוסכמים ובמקרה שכזה תהיה המועצה זכאית לפיצויי גבוה יותר מהפיצויים המוסכמים בשל הappleזק שappleגרם בשל האיחור. 18.3 19. "תעודת השלמה": appleסתיימה העבודה או חלק ממappleה יודיע על כך הקבלן למפקח, בכתב. מצא המפקח בבחיappleת העבודה כי העבודה איappleה מתאימה לתappleאי החוזה ואיappleה משביעה את רצוappleו, ימסור לקבלן רשימה של התיקוappleים ו/או עבודות ההשלמה והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח. לא תיappleתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקוappleים ובהשלמות. מצא המפקח בקבלת העבודה כי העבודה מתאימה לתappleאי החוזה ומשביעה את רצוappleו ימסור לקבלן, בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה, לפי הappleוסח שבappleספח ב', לאחר קבלת תעודת ההשלמה, רשאי המפקח לאשר את התשלום האחרון לגבי העבודה. לא ביצע הקבלן את התיקוappleים תוך התקופה שappleקבעה על ידי המפקח, תהיה המועצה רשאית לבצע את התיקוappleים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לappleכון, על חשבון הקבלן. המועצה תגבה הוצאות אלו, בתוספת 15 % מהן כתמורה להוצאותיה הכלליות על ידי appleיכוי מהתמורה או בכל דרך אחרת. appleיתappleה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד, המבappleים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה המועצה עבור החומרים, ייעשה הקבלן בהם כפי שתורה המועצה. 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 20. בדק ותיקוappleים: לצורך חוזה זה תהיה תקופת הבדק תקופה של 12 חודשים מיום הוצאת תעודות השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע כל התיקוappleים, לפי המאוחר שבהם. לגבי עבודות בהן המפרט המיוחד או המפרט הבין משרדי דורש ו/או הוראות חוק המכר (דירות) תקופת אחריות ארוכה יותר ייתן הקבלן למועצה תקופת אחריות הארוכה ביותר הappleדרשת במפרט המיוחד או במפרט הבין משרדי. לגבי עבודות איטום תהא תקופת האחריות בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג 1973. appleזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת הבדק בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקappleם או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי דרישת המפקח ולשביעות רצוappleו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ- 90 יום מתום תקופת הבדק המתייחסת לאותו ליקוי, appleזק, פגם או קלקול, כמו גם לגבי appleזק, או קלקול שappleתהווה או appleתגלה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע ואשר appleגרם, לדעת המפקח כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים. 20.1 20.2 היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה איappleם appleיתappleים לתיקון לדעת המפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למועצה בסכום שייקבע על ידי המפקח. 20.3
מסוכם בזה כי הבדק והתיקוappleים, לרבות לעappleיין אחריות הקבלן, יהיו כמפורט בסעיף זה ובappleוסף בappleספח הבדק appleספח ה', ויש לראותם כמשלימים זה את זה, בכול מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיו"ב גוברות הוראותיו של הappleספח. 20.4 21. שיappleויים: המועצה רשאית להורות, בכל עת, על שיappleוי ביחס הappleוגע לאופיה, לאיכותה, סוגה, גודלה או לכמותה של העבודה ו/או כל חלק ממappleה וכן להורות על פיצול העבודה בין מספר קבלappleים. בוצע שיappleוי כאמור לעיל בעבודות, יבצע הקבלן את העבודות בהתאם לתוכappleיות כפי ששוappleו וההתחשבappleות תבוצע בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל. למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור עבודות שיידרשו מחמת ביצוע לקוי של העבודות ו/או מחמת ביצוע העבודות שלא בהתאם לתוכappleיות ו/או לשיappleויים שהוכappleסו בהן. אישר המפקח עבודות שאיappleן appleזכרות בכתב הכמויות, ייקראו אלה "פקודת שיappleויים" וערכן יקבע בהתאם למחירים שהוצעו לאותן עבודות ו/או לעבודות דומות על ידי הקבלן במסגרת הצעתו למכרז. במידה ולא הוצעו מחירים לסוג עבודות אלה במסגרת המכרז, הרי שמחירם יקבע בהתאם למחירון דקל בappleיכוי הappleחה של 15%. 21.1 21.2 21.3 22. שכר החוזה כללי: מוסכם בין הצדדים כי התמורה לביצוע העבודות על פי הסכם זה היappleה כמפורט בהצעת הקבלן בהצעתו ובהתאם לכתב הכמויות המצורף כappleספח א', בכפוף לשיappleויים כאמור שלהלן: הכמויות הappleקובות בכתב הכמויות איappleן אלא אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות במבappleה ואין לראותן ככמויות מדויקות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ולכתב הכמויות. 22.1 22.2 23. תappleאי תשלום: בגמר העבודה יוגש על ידי הקבלן חשבון לאישור המפקח. החשבון יוגש ב- 3 עותקים בצירוף הצהרה חתומה על חיסול תביעות לפי הappleוסח שבappleספח ו'. המפקח יבדוק את החשבון ויאשרו בתוך 14 יום מיום הגשתו על ידי הקבלן. המפקח יהא רשאי לפappleות לקבלן לשם קבלת הבהרות באשר לחשבון. מועד התשלום יהיה שוטף + 90 יום מיום הגשת החשבון וכappleגד קבלת חשבוappleית מס כדין. פיגור העולה על 30 יום במועד תשלום כלשהוא, ישא התשלום הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. במקרה של פיגור העולה על 60 יום, ישא התשלום, מעבר להפרשי ההצמדה גם ריבית צמודה של 4% לשappleה החל מיום ה- 60 לאיחור ועד לתשלום בפועל. המועדים האמורים בסעיף זה יחושבו ממועד העברת חשבוappleית מס כדין על ידי הקבלן. 23.1 23.2 23.3 23.4
התשלומים יכולים ויבוצעו בהעברה בappleקאית ישירה לחשבון הבappleק של הקבלן. ביצוע התשלומים מותappleה בהמצאת כל האישורים הappleדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976. 23.5 23.6 24. ערבות לקיום החוזה: להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ולהבטחת טיב הביצוע של העבודה וביצוע תיקוappleים בתקופת הבדק, ימציא הקבלן למועצה במועד חתימה חוזה זה, ערבות בappleקאית בלתי מותappleית בגובה של 12,000 ש"ח (להלן "הערבות"). הערבות תהיה צמודה למדד ותקפה יהיה לפחות 90 יום לאחר תום תקופת הבדק לפי חוזה זה. הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו בפעם אחת או במספר פעמים ולהיפרע מתוכו לגבי הappleזקים, ההפסקים, ההוצאות התשלומים כאמור. appleגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תוך 7 ו ימים את הערבות כך שתהא בשיעור הקבוע בסעיף זה לעיל. 24.1 24.2 24.3 24.4 25. תעודת סיום החוזה: בתום תקופת הבדק ימסור המappleהל לקבלן תעודות סיום, בappleוסח המצורף לחוזה כappleספח ג' המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף כן בהתאם לחוזה ולשביעות רצוappleו המלאה של המפקח (להלן "תעודת סיום"). סירת תעודת סיום לקבלן איappleה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הappleובעות מ מ החוזה אשר מטבע הדברים appleמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 25.1 25.2 26. סילוק ידי הקבלן מאתר העבודה: המועצה תהא רשאית לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממappleו השלים את העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש ל ל שם כך בכל החומרים, הציוד, המתקappleים, או בכל חלק בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למועצה מהקבלן לפי החוזה בכל אחד מהמקרים המappleויים להלן : 26.1 כשהקבלן כלל לא החל בביצוע העבודה, או שהפסיק את ביצוע ולא ציית תוך 5 ימים להוראה בכתב של המפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה ו/או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת. כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את כל העבודה במועד שappleקבע לכך והקבלן לא ציית תוך 5 ימים מיום מסירת הוראות בכתב מהמפקח להוראותיו ולא appleקט באמצעים הappleזכרים בהוראות שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד שappleקבע בחוזה. 26.1.1 26.1.2 שיש בידי המפקח הוכחות להappleחת דעתו שהקבלן מתרשל לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא appleשאה תוצאות רצויות. בביצוע החוזה 26.1.3
כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משappleה בביצוע העבודה בלי לקבל את הסכמת המועצה בכתב. כשהקבלן פשט רגל או appleיתן appleגדו צו כיappleוס appleכסים או שעשה סידור עם אדם לטובת appleושיו ובגוף מאוגד כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק ללא חיסול עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר), ו/או שמוappleה לו קדם מפרק זמappleי ו/או מפרק זמappleי. כשיש בידי המועצה הוכחות להappleחת דעתה שהקבלן או אדם או גוף בשמו של הקבלן, appleתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מעappleק, דורון או טובת הappleאה כל שהיא בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. סמוך לשעות תפיסת מקום העבודה על ידי המועצה ולסילוק ידו של הקבלן ממappleו יקבע המפקח ויודיע לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו, זכאי לו הקבלן תמורת ביצוע החוזה עד לשעה האמור וכן ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקappleים שבמקום העבודות באותה שעה. 26.1.4 26.1.5 26.1.6 26.1.7 הוצאות השלמת העבודה יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא בappleוסף להוצאות האמורות בתוספת של 15% מהן. תפסה המועצה את אתר העבודה ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקappleים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלקם מאתר העבודה. תפסה המועצה את אתר העבודה, זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על ידו עד ליום תפיסת אתר העבודה. הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המועצה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. 26.2 26.3 26.4 26.5 27. קיזוז: המועצה רשאית לקזז כappleגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב בין קצוב ובין שאיappleו קצוב, המגיע לה הן מכח חוזה והן על פי דין. הוראות סעיף זה איappleן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. 28. ביצוע על ידי המועצה: כל התחייבות, לרבות appleשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא appleמappleע מלבצעה והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המועצה ואשר appleמappleע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים, לאחר מתן התראה 10 ימים מראש. המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן בהוצאות אשר appleגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות החלות על הקבלן, בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות כלליות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 28.1 28.2 28.3
29. שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות: הימappleעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקappleות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ואין ללמוד מהתappleהגות זו ויתור כלשהוא על זכויות לפי חוזה זה. הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתappleאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממappleה גזרה שווה למקרה אחר. כל ויתור וארכה לתappleאי החוזה או להוראות שappleיתappleו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגappleה בקשר עם הפרה ו/או אי קיום מצד הקבלן ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה. 29.1 29.2 29.3 30. שיappleוי החוזה: אין לשappleות איזו מההוראות חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שappleי הצדדים. החוזה כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים. הודעות:.31.32 הודעות הצדדים תהייappleה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט בכותרת לחוזה זה וכל הודעה שתישלח בדואר לפי הכתובות הapple "ל תיחשב כאילו הגיעה לappleמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר. הודעה שתשלח באמצעות הפקסימיליה תחשב כappleמסרת במועד קבלת האישור. 33. סמכות מקומית: הצדדים מסכימים ביappleיהם כל מחלוקת הappleוגעת לביצועו של חוזה זה, פרשappleותו וכל עappleיין הappleובע ממappleו תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה. ולראיה באו הצדדים על החתום : המועצה הקבלן אישור אappleי הח"מ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה וכן מappleהלי (להלן : "התאגיד") אשר חתמו על חוזה זה בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עמכם לכל דבר ועappleיין. חתימה+חותמת עוה"ד